欢迎您访问科普小知识本站旨在为大家提供日常生活中常见的科普小知识,以及科普文章!
您现在的位置是: 首页

闭路监控系统施工工程承揽合同(样本)

科普小知识 2023-11-14 20:46:51
...

委托方(甲方):

承包方(乙方):

根据《*合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。

一、工程项目:

1、工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。

2、交货及安装工程地点:

3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。

二、系统总造价及其支付:

(一)系统总造价

1、本监控系统含税总造价为人民币 。

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

(二)工程款支付

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:

1、签订合同之日起 日内甲方付总工程款的 %;

2、工程全部完工,测试成功即付总工程款的 %;

3、通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的 %。

三、工期:

1、本合同签订后,乙方于 年 月 日进场,到 年 月 日止,

完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

四、供货及安装:

1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。

3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。

五、维修保养:

1、本监控系统保修期为 一 年,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起 24 小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用。

闭路监控系统施工工程承揽合同(样本)

马培洪、罗少娟、马志基、陈丽媚与佛山市顺德区旭飞贸易有限公司、佛山市顺德区乐从镇新

关于单独二胎的看法的调查

居室装潢委托合同

上诉人姜永胜因合伙纠纷一案

建设工程施工投标保函

上诉人周之瑜因合伙内部财产纠纷一案

电力建设工程施工合同范本

上诉人邓松植因退伙欠款纠纷一案

建筑工程施工投标保函范本

股权托管合同范本